Im Jahr 2026 ist das Nachtragsmanagement (häufig auch als Claim-Management bezeichnet) längst aus der defensiven Nische der „Schadensbegrenzung“ herausgetreten. Angesichts volatiler Rohstoffmärkte, anspruchsvoller Lieferketten und der fortschreitenden Digitalisierung des Bauwesens entscheidet eine strukturierte Nachtragskultur über den wirtschaftlichen Erfolg eines Bauprojekts. Für Auftragnehmer ist es das zentrale Werkzeug zur Erlösüberwachung; für Auftraggeber das wichtigste Instrument zur Kostenkontrolle.
Der folgende Beitrag beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, die prozessuale Schärfe und die aktuellen Trends des Nachtragsmanagements im Jahr 2026.
1. Das rechtliche Fundament: BGB-Bauvertragsrecht versus VOB/B
Die vertragliche Ausgestaltung ist die Weiche für jeden Nachtrag. In der Praxis stehen sich das gesetzliche Bauvertragsrecht des BGB und die Regelwerke der VOB/B gegenüber. Im Jahr 2026 hat sich die Rechtsprechung zu den 2018 eingeführten BGB-Vorschriften vollständig konsolidiert, was zu deutlichen Unterschieden im Verfahren führt.
1.1. Das Anordnungsrecht nach dem BGB (§ 650b BGB)
Das BGB räumt dem Auftraggeber ein klares Anordnungsrecht für Änderungen des Leistungserfolgs oder der vereinbarten Ausführung ein.
-
Das Konsensverfahren: Bevor eine Anordnung ergeht, müssen die Parteien versuchen, ein Einvernehmen über die Änderung und die Vergütung zu erzielen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ein Angebot vorzulegen.
-
Die 30-Tage-Frist: Erzielen die Parteien innerhalb von 30 Tagen nach dem Änderungsbegehren keine Einigung, kann der Auftraggeber die Änderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer muss die Arbeit aufnehmen, auch wenn über das Geld noch gestritten wird.
-
Die Vergütung (§ 650c BGB): Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für Wagnis und Gewinn (Wegfall der Pflicht zur Fortschreibung der Urkalkulation). Alternativ kann auf die ortsübliche Vergütung oder hinterlegte Kalkulationsdaten zurückgegriffen werden.
1.2. Das System der VOB/B (§ 2 VOB/B)
Die VOB/B unterscheidet wesentlich feingliedriger nach den Ursachen der Leistungsänderung:
-
Mengenänderungen (§ 2 Abs. 3 VOB/B): Überschreitungen des Vordersatzes im Leistungsverzeichnis um mehr als 10 Prozent verpflichten auf Verlangen zur Vereinbarung eines neuen Preises unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten.
-
Änderungen des Bauentwurfs (§ 2 Abs. 5 VOB/B): Wird der Vertragsgrundsatz durch eine Anordnung des Auftraggebers berührt, ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Hier gilt traditionell der Grundsatz: „Gutes Geld bleibt gutes Geld, schlechtes Geld bleibt schlechtes Geld“ (Fortschreibung der Urkalkulation).
-
Zusatzleistungen (§ 2 Abs. 6 VOB/B): Fordert der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung, hat der Auftragnehmer Anspruch auf besondere Vergütung. Wichtigste Hürde: Der Anspruch muss vor der Ausführung angekündigt werden.
2. Der Nachtragsprozess: Die vier Säulen der Durchsetzung
Ein rechtssicherer Nachtrag basiert im Jahr 2026 auf einem strengen, vierstufigen Prozess. Fehler auf einer dieser Stufen führen fast unweigerlich zum Anspruchsverlust.
Stufe 1: Identifikation (Der Soll-Ist-Vergleich)
Nachträge entstehen durch Abweichungen zwischen der geschuldeten Leistung (Soll) und der tatsächlich geforderten oder notwendigen Ausführung (Ist). Auslöser sind meist unvollständige Planungen des Auftraggebers, unvorhergesehene Baugrundrisiken oder nachträgliche Änderungswünsche.
Stufe 2: Kausalitätsnachweis und Dokumentation
Der Auftragnehmer muss zweifelsfrei nachweisen, dass die Störung oder Leistungsänderung direkt auf den Verantwortungsbereich des Auftraggebers zurückzuführen ist. Im Jahr 2026 fordert die Rechtsprechung eine lückenlose Dokumentation (z. B. durch digitale Bautagebücher, Fotos und Bauzeitenpläne).
Stufe 3: Die rechtzeitige Anzeige
Sowohl die Behinderungsanzeige (§ 6 VOB/B) als auch die Mehrkostenanzeige (§ 2 Abs. 6 VOB/B) unterliegen strengen Fristen. Wer eine Leistung ohne vorherige Ankündigung erbringt, arbeitet im schlimmsten Fall unentgeltlich. Die Anzeige dient dem Schutz des Auftraggebers, damit dieser die Kostenvoranschläge prüfen und gegebenenfalls umplanen kann.
Stufe 4: Die prüffähige Kalkulation
Der Nachtrag muss so aufbereitet sein, dass der Auftraggeber ihn ohne fremde Hilfe nachvollziehen kann. Dies erfordert eine detaillierte Aufschlüsselung nach Lohnkosten, Materialkosten, Geräteeinsatz sowie den Allgemeinen Geschäftskosten (AGK).
3. Aktuelle Trends und Herausforderungen 2026
Das Nachtragsmanagement hat sich durch technologische und makroökonomische Veränderungen stark weiterentwickelt.
3.1. BIM (Building Information Modeling) als „Single Source of Truth“
In modernen Großprojekten des Jahres 2026 erfolgt der Soll-Ist-Vergleich direkt im digitalen Gebäudemodell. Schnittstellenkonflikte und Planungsfehler werden durch automatisierte Kollisionsprüfungen sichtbar. Ein Nachtrag wird direkt an das Bauteil im 3D-Modell gekoppelt, was die Diskussion über den Kausalitätsnachweis erheblich verkürzt und versachlicht.
3.2. Preisgleitklauseln und gestörte Geschäftsgrundlage
Durch anhaltende Marktvolatilitäten reichen klassische Festpreisverträge oft nicht mehr aus. Das Nachtragsmanagement umfasst 2026 standardmäßig die Überwachung und Anpassung von Stoffpreisgleitklauseln. Fehlen diese, bleibt bei extremen Ausschlägen nur der schwere Weg über die Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB), um eine vertragliche Anpassung zu erzwingen.
4. Fazit für die Praxis
Ein erfolgreiches Nachtragsmanagement im Jahr 2026 verlangt von allen Baubeteiligten Professionalität und partnerschaftliche Transparenz. Einseitiges, aggressives „Claimen“ führt meist in langwierige Gerichtsprozesse, die Liquidität binden und Projekte blockieren.
Rechtssicherheit entsteht durch eine zeitnahe, dokumentengestützte Kommunikation und die Nutzung digitaler Werkzeuge. Nachträge sollten nicht als Konflikt, sondern als strukturierter, vertraglich vorgesehener Prozess zur Anpassung an die Realität der Baustelle verstanden werden.*
*KI-generierter Text. Fehler nicht ausgeschlossen.
Das dazu gehörige Fachseminar ist in der Seminarwelt des IWU Magdeburg auffindbar.